• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00650/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01545623-9

Resumen

Autorícese, por las razones expuestas en los considerandos del presente, agregar y deducir los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR PLAZA PUEYRREDON”, Licitación Pública N° 03/2018, cuya contratista es la firma LEONE FORTE, en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00650

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 16 OCT 2018
VISTO:
El Expediente DE: 0448-01545623-9 (CP) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia la firma LEONE FORTE adjudicataria de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA PUEYRREDON”, Licitación Pública N° 03/2018, en respuesta al requerimiento de cotización por modificaciones de proyecto de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales y adicionales relacionadas con la obra mayor.
Que la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, en virtud de las razones invocadas oportunamente, considera pertinente las deducciones y agregados de ítems descriptos en Anexo, incrementándose el monto contractual, conforme a las previsiones establecidas por los artículos 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;
Que, asimismo, en virtud de la solicitud de la empresa contratista sobre una ampliación de plazo por lluvia y exceso de humedad, manifiesta en el Expte. DE-0448-01545472-1 (N), es pertinente otorgar una ampliación de plazo total de cuarenta y cinco (45) días corridos, tanto por días de lluvia y exceso de humedad (8 días), como para la ejecución de los trabajos adicionales (37 días);
Que lo expuesto totaliza un monto de ampliación de pesos un millón novecientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y nueve con 81/100 ($1.964.939,81), lo que representa el 17.24 % del monto de obra original ($11.396.251,86);
Que, habiéndose dado lugar a la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento, la misma se expide enunciando que no existen observaciones jurídicas, y que corresponde el dictado del acto administrativo correspondiente;
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Autorícese, por las razones expuestas en los considerandos del presente, agregar y deducir los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR PLAZA PUEYRREDON”, Licitación Pública N° 03/2018, cuya contratista es la firma LEONE FORTE, en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.
Art. 2º: Autorícese la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de cuarenta y cinco (45) días corridos, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 20 de noviembre de 2018.
Art. 3º: Autorícese a imputar el presente gasto en el presupuesto vigente en la Categoría Programática 17.76.00 – Fuente de Financiamiento 110 – Fondos Municipales, la suma de pesos: un millón novecientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y nueve con 81/100 ($1.964.939,81).
Art. 4º: Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que previa notificación en legal forma a la contratista, glosará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Enlace
• Documentos