• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00466/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01500552-3 (NI)

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS Y SUBBASES DE PAVIMENTO, DEFENSAS Y CORDONES, SELLADO DE FISURAS Y REACONDIONAMIENTO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EN LAS AVENIDAS 27 DE FEBRERO Y L.N. ALEM”, correspondiente a la Licitación Pública N° 02/2018, contratada con la empresa EFE CONSTRUCCIONES DE CARLOS ALBERTO FIERRO en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00466
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 AGO 2018

VISTO:
El Documento DE-1049-01500552-3 (NI); y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras elevó la propuesta de readecuación de obra y ampliación del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 02/18, “RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS Y SUBBASES DE PAVIMENTO, DEFENSAS Y CORDONES, SELLADO DE FISURAS Y REACONDIONAMIENTO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EN LAS AVENIDAS 27 DE FEBRERO Y L.N.ALEM”, contratada con la empresa EFE CONSTRUCCIONES DE CARLOS ALBERTO FIERRO.
Que, en su informe técnico la Dirección manifiesta haber realizado un relevamiento en el sistema lumínico del cual surge la necesidad de ampliar los ítems Nº 13, 14, 15, 16 y 22, y la puesta en valor del puente peatonal por ser un bien que se encuentra vinculado con la obra licitada, además de constituir un medio seguro del tránsito peatonal, proponiendo para ello la creación del ítem Nº 25, cuyos antecedentes obran en autos.
Que, además y como consecuencia de encontrarse en ejecución la obra a cargo de Vialidad Nacional de reparación de los corredores viales, Circunvalación Oeste – Avda. 27 de Febrero y Leandro N. Alem la cual fue contratada con posterioridad a la convocatoria realizada por el municipio, la Secretaria de Obras Públicas considera apropiada la intervención en calle Ricardo Balbín con la reconstrucción de las losas del sector dado el deterioro que presenta el paquete estructural en dicha arteria, considerada la misma como anexo al corredor vial de la obra referenciada.
Que, en tal sentido la Dirección de Inspección y Certificación de Obras propone la disminución de los ítems Nº 1, 2, 3 y 4, y la ampliación de los ítems Nº 13, 14 15, 16 y 22, y la creación del ítem N° 25 (25.01- Cambio cables de acero, prensa cables y tensores y 25.02- Pintura puente peatonal (barandas, insertos, etc.).

Que, de tales cuestiones resulta un aumento de la obra equivalente a PESOS TRES CENTAVOS ($0,03), representado una variación de cero por ciento (0,00%) de la obra.
Que, con respecto a la ampliación de plazo se torna necesaria debido a la mayor cantidad de trabajos a realizar justificándose un incremento de treinta (30) días corridos, llevándose el término contractual al día 13.08.18.
Que, la Dirección considera razonable la readecuación y ampliación solicitadas, tanto en lo pertinente al monto como al plazo de obra.
Que, intervino la Asesoría Legal de la Secretaría de Recursos Hídricos, emitiendo dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dicha readecuación y ampliación de plazo solicitada, encuadrándolo en los artículos 42, 44 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 13.08.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo y readecuación de obra.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS Y SUBBASES DE PAVIMENTO, DEFENSAS Y CORDONES, SELLADO DE FISURAS Y REACONDIONAMIENTO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EN LAS AVENIDAS 27 DE FEBRERO Y L.N. ALEM”, correspondiente a la Licitación Pública N° 02/2018, contratada con la empresa EFE CONSTRUCCIONES DE CARLOS ALBERTO FIERRO en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de TREINTA (30) días corridos, concluyendo dicho plazo el 13 de Agosto de 2018.

Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.

Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos