• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00396/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01511596-7

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES DE CALLE VELEZ SARSFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 14/2017, contratada con la empresa PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00396

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 JUN 2018
VISTO:
El Documento DE-1073-01511596-7 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras elevó la propuesta de readecuación de obra y ampliación del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 14/17, “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES DE CALLE VELEZ SARSFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”, contratada con la empresa PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.
Que, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras señala en su informe que debido a las interferencias de los servicios de agua, cloaca y gas surge la necesidad de reducir los ítems Nº 9 y 10; y ampliar los ítems Nº 6 y 8; como así también la creación del ítem Nº 15.
Que, de las mencionadas readecuaciones de ítems y las lluvias acaecidas durante los meses abril y mayo de 2018, la inspección considera ajustado una ampliación que totaliza la cantidad de sesenta (60) días corridos.
Que, de los informes técnicos agregados en autos se deprende que hubo inconvenientes en la extracción de algunas especies arbóreas próximas para la liberación de la traza próxima a la red de gas. Que, además la prestadora de servicio de agua, procedió al cambio de una cañería y conexiones de redes domiciliarias en toda la traza de obra, donde el sondeo debió realizarse de manera sumamente cuidadosa, justificando las modificaciones solicitadas.
Que, de tal readecuación surge que la misma conllevan una incidencia del cero por ciento (0%) en el monto del contrato.
Que, intervino la Asesoría Legal de la Secretaría de Recursos Hídricos, emitiendo dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dicha readecuación y ampliación de plazo solicitadas, encuadrándolo en los artículos 42, 44, 53 Y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 08.08.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo y readecuación de obra.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES DE CALLE VELEZ SARSFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 14/2017, contratada con la empresa PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de SESENTA (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 08.08.18.
Art. 3° Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos