• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00260/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1050-01409706-7

Resumen

Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA ᴓ 1.60m EN LA CIUDAD DE SANTA FE “, correspondiente a la Licitación Pública N°03/2017, contratada con la firma EMSADE S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2018 – Nº 00260
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 10 MAY 2018
VISTO :
El Expediente DE-1050-01409706-7 (R.P.); y;
CONSIDERANDO :
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Hidráulica, dependiente de la Secretaria de Recursos Hídricos, elevó una propuesta de ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA ᴓ 1.60m EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°03/2017, adjudicada a la firma EMSADE S.A., en los términos del Decreto D.M.M. N°00521/17.
Que, en su informe, la precitada Dirección manifiesta que, producto de la realización de tareas de limpieza y desobstrucción de desagües, surgió la necesidad de incorporar al plan de trabajo la limpieza del conducto troncal Peñaloza en el tramo comprendido entre calles Gorriti y Luis Guanella y tramos aledaños además de otros sectores detectados a raíz del periodo de lluvias intensas registradas en el mes de abril del presente año.
Que, en consecuencia, resulta necesario disponer la ampliación de los ítems N° 1 y 2, contemplados contractualmente, los que ascienden a la suma de pesos un setecientos cincuenta y tres mil ciento cinco con setenta y cinco centavos ($753.105,75.-).
Que, por ello, la citada Dirección aconseja otorgar una ampliación de plazo de obra por sesenta (45) días corridos, llevando el nuevo plazo de finalización al día 14.06.2018.
Que, la Asesoría Legal de dicha Secretaria emitió dictamen jurídico correspondiente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), manifestando que jurídicamente procede la solicitud de ampliación de ítems y de plazo, por encuadrar en las disposiciones de los art. 42 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la obra.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA ᴓ 1.60m EN LA CIUDAD DE SANTA FE “, correspondiente a la Licitación Pública N°03/2017, contratada con la firma EMSADE S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de cuarenta y cinco (45) días corridos, concluyendo dicho plazo el 14 de Junio de 2018.
Art. 3°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestaria en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 26.75.51–, Fuentes de Financiamiento: 132- la suma de pesos un setecientos cincuenta y tres mil ciento cinco con setenta y cinco centavos ($753.105,75.-).
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Hidráulica, que notificará en legal forma a la contratista y luego archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos