• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00079/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01481591- 4

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE II VECINAL CABAÑA LEIVA: CALLES J.B.DE LA SALLE Y ESPINOSA ENTRE LA CALLE EDMUNDO ROSAS Y LA AVENIDA BLAS PARERA, Y CALLE EDMUNDO ROSAS ENTRE CALLES J.B. DE LA SALLE Y ESPINOSA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 03/17, contratada con la firma WINKELMANN S.R.L., por el término de sesenta (60) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 29 de abril de 2018 inclusive.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00079
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 28 FEB 2018
VISTO:
El Expediente DE-1073-01481591- 4; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE II VECINAL CABAÑA LEIVA: CALLES J.B.DE LA SALLE Y ESPINOSA ENTRE LA CALLE EDMUNDO ROSAS Y LA AVENIDA BLAS PARERA, Y CALLE EDMUNDO ROSAS ENTRE CALLES J.B. DE LA SALLE Y ESPINOSA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/17, contratada con la firma WINKELMANN S.R.L., para la ampliación de sesenta (60) días corridos.
Que, en su informe, la precitada Dirección, justifica la solicitud de mayor plazo en razón de las tareas de desvío de tránsito realizadas, ya que al no haber caminos alternativos tanto para el transporte público como privado, la empresa debía garantizar la fluidez del tránsito con la consecuente imposibilidad de avanzar en la obra, atraso incrementado por el continuo volcamiento de aguas residuales, dificultando las tareas de saneamiento y compactación de la subrasante, debido al vertido de líquidos domiciliarios de los vecinos frentistas de la obra.
Que, finalmente argumenta inconvenientes suscitados en la puesta a cota de la alcantarilla existente ubicada en la intersección de las calles J.B. de la Salle y Blas Parera, sumado a la falta de entrega en término de los materiales e insumos por parte de los proveedores, y reprogramaciones en el colado del hormigón debido a las altas temperaturas de la época.
Que, por su parte la Subsecretaria de Obras Urbanas, entiende conveniente autorizar el plazo solicitado de sesenta (60) días corridos, considerando dicho plazo oportuno e imprescindible para una correcta solución de los sectores afectados por los motivos mencionados por la adjudicataria y corroborados por la Dirección de Inspección y Certificación de Obras.
Que, en razón de la expuesto, la Asesoría Legal interviniente, consideran ajustado a derecho el otorgamiento de sesenta (60) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 29.04.2018, con fundamento de la previsión del artículo 52 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE II VECINAL CABAÑA LEIVA: CALLES J.B.DE LA SALLE Y ESPINOSA ENTRE LA CALLE EDMUNDO ROSAS Y LA AVENIDA BLAS PARERA, Y CALLE EDMUNDO ROSAS ENTRE CALLES J.B. DE LA SALLE Y ESPINOSA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 03/17, contratada con la firma WINKELMANN S.R.L., por el término de sesenta (60) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 29 de abril de 2018 inclusive.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos