• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00145/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Cultura
• N° expediente: DE-0444-01578206-3 (NI)

Resumen

Dispóngase la Convocatoria a la presentación de propuestas para el dictado de cursos, talleres, seminarios culturales, en los Talleres Culturales del Mercado Progreso, conforme las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento que como Anexo forma parte del presente.-

Firmantes

Abog. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Patricia Pieragostini, Secretaria de Cultura
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CULTURA – AÑO 2019 – Nº 00145

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 MAR 2019

VISTO:

El documento DE-0444-01578206-3 (NI); y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz, convoca a la presentación de propuestas para el dictado de cursos, talleres, seminarios culturales, hasta el día 30 de marzo de 2019. Los seleccionados, locales o del Área Metropolitana (Ordenanza N°12.326), dictarán los Talleres Culturales en el Mercado Progreso.

Que, los mismos estarán destinados a promover y fomentar, el acceso y la capacitación a las diversas áreas del conocimiento, innovación, movimiento, fabricación y/o realización de prácticas vinculados a las industrias creativas, así también abordar actividades de iniciación, formación, producción artística y cultural en distintas disciplinas, tales como: Literatura, Teatro, Música, Pintura, Danzas, Movimiento Expresivo, Arte y Tecnología, Cine, Bienestar Corporal, Circo, Artes Urbanas, Imagen y Sonido, etc.

Que, de conformidad a lo establecido en las Condiciones de la presente Convocatoria se deberá conformar un equipo de evaluación, integrado por miembros de la Subsecretaria de Programación Cultural y de la Dirección Ejecutiva de Diversidad Cultural de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y establecer el Reglamento que servirá de base al mismo.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art.1º: Dispóngase la Convocatoria a la presentación de propuestas para el dictado de cursos, talleres, seminarios culturales, en los Talleres Culturales del Mercado Progreso, conforme las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento que como Anexo forma parte del presente.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Secretarias de Cultura y de Gobierno.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00094/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0466-01568189-3 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 07-SOP-2019 que fuera convocado por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 122/19, cuya apertura se realizó el día 14 de febrero de 2019, a las 11 horas, para el mantenimiento de alumbrado público, según especificaciones técnicas

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg.Ma Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Arq. Lucas Condal, Secretario Obras Públicas
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00094

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 FEB 2019

VISTO:
El Documento DE-0466-01568189-3 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 320/19 de la Secretaría de Obras Públicas, para la adquisición de materiales eléctricos para el mantenimiento de alumbrado público, según especificaciones técnicas;

Que, por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 0122/19, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición del material mencionado;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos dos millones doscientos noventa y nueve mil setecientos noventa y ocho ($ 2.299.798);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 14 de febrero de 2019 a las 11:00 hs y en dicho acto se presentaron tres (3) propuestas, correspondientes a: i) ENLUZ S.A. por la suma de pesos un millón trescientos sesenta y siete mil trescientos treinta y tres ($ 1.367.333); ii) CHL INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.R.L. por la suma de pesos dos millones sesenta y nueve mil ochocientos quince con ochenta y cuatro centavos ($ 2.069.815,84) y iii) ELECTROMECANICA TACUAR por la suma de pesos un millón ochocientos cuarenta y tres mil ciento ochenta y seis ($ 1.843.186);
Que, la firma YLUM S.A. presentó su oferta a las 13 hs., habiéndose excedido de la hora de apertura de sobres mencionada, razón por la cual, y resguardando el principio de igualdad y transparencia que debe regir en todo proceso licitatorio, corresponde declararla inadmisible;
Que, la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica emitió el Informe Técnico en relación a las propuestas y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, los ítems 16 y 18 si bien cumplen con las especificaciones técnicas, superan al presupuesto oficial en los parámetros de razonabilidad adoptados por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 22 de febrero de 2019, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), expresando que resulta conveniente adjudicar los ítems Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 a la firma ENLUZ S.A. y los items Nº 5, 15, 17 y 21 a la firma ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 07-SOP-2019 que fuera convocado por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 122/19, cuya apertura se realizó el día 14 de febrero de 2019, a las 11 horas, para el mantenimiento de alumbrado público, según especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Declárese inadmisible la oferta presentada por la firma YLUM S.A., atento a las razones expuestas en el Considerando del presente.-

Art. 3º.- Adjudíquese a la empresa ENLUZ S.A. los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón trescientos diecisiete mil novecientos treinta y tres ($1.317.933), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.-

Art. 4º.- Adjudíquese a la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. los renglones detallados en el Anexo II, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos sesenta y un mil quinientos sesenta ($ 61.560), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.-

Art. 5º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110128000- Secretaría de Obras Públicas, Unidad Ejecutora: 47- Secretaría de Obras Públicas, Dependencia: 00466 – Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica, Fuente de Financiamiento: 133 de origen nacional.-

Art. 6º.- Refréndense el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda, de Gobierno y el Señor Secretario de Obras Públicas.-

Art. 7º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00062/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE 0855-01559969-9 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta de Locación de Inmueble suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Sra. Teresita del Carmen Berga, D.N.I. Nº 0.913.340, en el mes de enero de 2019, el que se acompaña como parte integrante del presente Decreto

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00062

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 FEB 2019
VISTO:

El Documento DE 0855-01559969-9 (NI), y

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, se adjunta Acta del Contrato de locación del inmueble suscripta en el mes de enero 2019 entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Sra. Teresita del Carmen Berga, D.N.I. Nº 0.913.340, en relación al ionmueble ubiocado en calle Régimen 12 de Infantería Nº 4400, Monoblock 8, Departamento 378 PB

Que, las partes acuerdan suscribir el Contrato de Locación mencionado por el término de veinticuatro (24) meses, a partir del 14.01.19;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar elacto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta de Locación de Inmueble suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Sra. Teresita del Carmen Berga, D.N.I. Nº 0.913.340, en el mes de enero de 2019, el que se acompaña como parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2º: Refréndese por las Sras. Secretarias de Gobierno y de Hacienda.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00082/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE 0903-01552505-8 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta de Prórroga suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Alberto Brancatto, D.N.I. Nº 20.948.293, en su condición de administrador de la Sra. Gabriela Sodero, D.N.I. Nº 20.725.363 y la Sra. Mariana Casis D.N.I. Nº 21.411.712, en el mes de enero de 2019, en relación al Contrato de Locación de Inmueble oportunamente celebrado, numerado y registrado mediante Decreto D.M.M. Nº 00398/10, integrando el presente Decreto

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg.Ma Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00082

SANTA FE DE LA VERA CRUZ,

VISTO:
El Documento DE 0903-01552505-8 (NI), y

CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, se adjunta Acta de Prórroga suscripta en el mes de enero 2019 entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Alberto Brancatto, D.N.I. Nº 20.948.293, en su condición de administrador de la Sra. Gabriela Sodero, D.N.I. Nº 20.725.363 y la Sra. Mariana Casis D.N.I. Nº 21.411.712, del Contrato de Locación de Inmueble, oportunamente celebrado entre las partes, numerado y registrado mediante Decreto D.M.M. Nº 00398/10, en relación al inmueble ubicado en la Ruta Provincial Nº 1, km 2,7, s/nº, esquina Los Eucaliptos, locales Nros. 8, 9 y 10, Colastiné Norte, de esta ciudad;
Que, las partes acuerdan prorrogar el Contrato de Locación mencionado a partir de su vencimiento y por el término de doce (12) meses a partir del 01.01.19, acorde a las facultades otorgadas mediante Ordenanza Municipal Nº 11.141;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta de Prórroga suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Alberto Brancatto, D.N.I. Nº 20.948.293, en su condición de administrador de la Sra. Gabriela Sodero, D.N.I. Nº 20.725.363 y la Sra. Mariana Casis D.N.I. Nº 21.411.712, en el mes de enero de 2019, en relación al Contrato de Locación de Inmueble oportunamente celebrado, numerado y registrado mediante Decreto D.M.M. Nº 00398/10, integrando el presente Decreto.-

Art. 2º: Refréndese por las señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00072/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0963-01572898-3 (NI)

Resumen

Apruébense y ratifíquense los términos del Convenio Específico suscripto en fecha 31.01.2019 por el Ente Autárquico Santa Fe Hábitat: Agencia para el Desarrollo Social y Urbano y la Asociación un Techo para Argentina, el cual se acompaña como Anexo I y forma parte integrante del presente acto

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 00072

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 19 FEB 2019
VISTO:
El Documento DE-0963-01572898-3 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, el Ente Autárquico Santa Fe Hábitat: Agencia para el Desarrollo Social y Urbano acompaña el Convenio Específico suscripto en fecha 31.01.2019 con la Asociación un Techo para Argentina, registrado mediante Resolución SFH Nº 0002/19, con el objeto de construir veinte (20) módulos habitacionales destinados a una eventual reubicación transitoria de familias en situación de vulnerabilidad social e hídrica;
Que, al efecto de cumplimentar con dicho acuerdo, el Director Ejecutivo del mencionado Ente solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la posibilidad de que se arbitren los medios necesarias, a fin de cumplimentar con las obligaciones asumidas;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Apruébense y ratifíquense los términos del Convenio Específico suscripto en fecha 31.01.2019 por el Ente Autárquico Santa Fe Hábitat: Agencia para el Desarrollo Social y Urbano y la Asociación un Techo para Argentina, el cual se acompaña como Anexo I y forma parte integrante del presente acto.-

Art. 2º: Encomiéndese a la Secretaría de Hacienda la realización de los trámites correspondientes, al efecto de cumplimentar con el acuerdo especificado en el artículo precedente.-

Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y Hacienda.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00032/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-1064-01568521-7 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios Definitiva suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y AUTOMAT Argentina S.A, en fecha 21 de enero de 2019, el que forma parte del presente Decreto

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 00032

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 FEB 2019
VISTO:
El Documento DE-1064-01568521-7 (NI); y,

CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, se adjunta Acta de Redeterminación de Precios Definitiva suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y AUTOMAT Argentina S.A en su carácter de contratista de la obra “Plan Director Desagües Pluviales Ciudad de Santa Fe – Cuenca Flores – Colector Principal Espora”, correspondiente a la Licitación Pública N° 07/16, según contrato aprobado por Decreto D.M.M. N° 02298/16.
Que, la referida obra ha sido contratada en el marco del “Convenio de Cooperación y Financiación para la ejecución de la obra Colector Principal Espora en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, Provincia de Santa Fe” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Recursos Hídricos en fecha 23.08.2016.
Que, la cláusula cuarta del mencionado convenio se acordó que el procedimiento de redeterminación de precios de la obra se sustanciará conforme las previsiones del Régimen de redeterminación de Precios de contratos de obra pública y de consultoría de obra pública aprobado como Anexo I del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 691/16 y normas complementarias.
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios Definitiva suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y AUTOMAT Argentina S.A, en fecha 21 de enero de 2019, el que forma parte del presente Decreto.

Art. 2º: Refréndese por la señora Secretaria de Gobierno.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00065/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0456-01569422-7

Resumen

Apruébese la documentación obrante en el Expediente DE-0456-01569422-7, consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones y Anexos, al efecto de contratar un empréstito público con bancos, cooperativas, inversores instituciones, entidades financieras y/o crediticias, por la suma de pesos ciento treinta y dos millones ciento cincuenta mil con 00/100 ($132.150.000,00)

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00065

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 FEB 2019
VISTO:
El Documento DE-0456-01569422-7, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanzas Nº 12.612, el Honorable Concejo Municipal autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a contraer empréstito y/o a celebrar contratos de fideicomisos con diferentes instituciones (sean bancos, cooperativas, inversores institucionales, entidades financieras y/o crediticias), por la suma de pesos ciento treinta y dos millones ciento cincuenta mil con 00/100 ($132.150.000,00).
Que, la mencionada Ordenanza establece que la autorización conferida será destinada a financiar la ejecución de la obra Extensión de la Red de Desagües Cloacales Vecinal Facundo Quiroga – Etapa I.
Que, se adjunta la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contraer dicho empréstito con las entidades enunciadas y en los términos de la Ordenanza citadas, al efecto de concretar las obras consignadas.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de declarar el pertinente llamado a Licitación Pública.
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébese la documentación obrante en el Expediente DE-0456-01569422-7, consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones y Anexos, al efecto de contratar un empréstito público con bancos, cooperativas, inversores instituciones, entidades financieras y/o crediticias, por la suma de pesos ciento treinta y dos millones ciento cincuenta mil con 00/100 ($132.150.000,00).-

Art. 2º: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2019, para el día 13 de marzo 2019, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere a la hora 10:00, en el Despacho de la Secretaría de Hacienda, ubicado en el Primer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta N° 2.951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal.-

Art. 3º: Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección de Compras de la Secretaría de Hacienda, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal, ubicado en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, y en la página web de esta Municipalidad.

Art. 4º: Autorizase a la Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al expediente principal.-

Art. 5º: Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, la que será presidida por la Sra. Coordinadora Ejecutiva del Programa de Administración Financiera C.P.N Leticia GIACOMELLI y en caso de su ausencia por la C.P.N. Vanesa DEGIORGI y la integrarán además la C.P.N. Maricel ZENCLUSSEN y el Abog. Nicanor MOLINAS; en caso de ausencia de alguno de los integrantes, se designarán como reemplazo para cada caso en particular a la C.P.N Georgina CANDIOTI y al Abog. Miguel MOLlNARI, Director Ejecutivo del Programa de Coordinación Técnico Jurídica, según corresponda; contando esta Comisión con el contralor del Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público, en los términos del Decreto D.M.M. Nº 01338/16, representado por la C.P.N Noelia WIDDER.-

Art. 6º: La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.-

Art. 7º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 8º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00036/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0461-01556628-4 (NI)

Resumen

Disminúyase en un veinticinco coma treinta y ocho por ciento (25,38%) el ítem Nº 1, y en un veinticuatro con cincuenta y cuatro por ciento (24,54%) el ítem Nº 2, requeridos mediante la Orden de Compra Nº 3466/18, manteniéndose los importes unitarios adjudicados en ambos ítems

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg.Ma Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00036
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 FEB 2019

VISTO:
El Documento DE-0461-01556628-4 (NI), y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, desde la Secretaría de Obras Públicas se informa que se han entregado la cantidad de treinta y cuatro mil setecientos setenta y dos con cuarenta metros cuadrados (34.772,40 m2) de geoceldas y treinta y seis mil quinientos setenta metros cuadrados (36.570 m2) de geotextil;
Que, los materiales mencionados corresponden a la Licitación Pública Nº 32-SOP-2018, adjudicada a la firma CORIPA S.A., mediante Decreto D.M.M. Nº 00477/18, por un monto total de dólares estadounidenses seiscientos noventa y un mil ochocientos noventa y ocho con 16/100 (U$S 691.898,16), emitiéndose la Orden de Compra Nº 3466/18;
Que, desde la Secretaría de Obras Públicas se informa que las cantidades ya entregadas y puestas en obra cumplen con la finalidad perseguida, siendo la obra conducente para la satisfacción de las necesidades públicas que motivaron el llamado a licitación, por lo que se sugiere la disminución de los dos renglones oportunamente requeridos, en un veinticinco coma treinta y ocho por ciento (25,38%), en el caso del ítem Nº 1 de geoceldas y en un veinticuatro con cincuenta y cuatro por ciento (24,54%) en el ítem Nº 2 de geotextil, manteniendo los importes unitarios adjudicados en ambos items;
Que, intervino el órgano jurídico de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, en razón de lo establecido mediante el Decreto D.M.M. N° 00028/18, y el Tribunal de Cuentas Municipal, aprobando lo mencionado;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Disminúyase en un veinticinco coma treinta y ocho por ciento (25,38%) el ítem Nº 1, y en un veinticuatro con cincuenta y cuatro por ciento (24,54%) el ítem Nº 2, requeridos mediante la Orden de Compra Nº 3466/18, manteniéndose los importes unitarios adjudicados en ambos ítems.-

Art. 2º.- Refréndense el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00018/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01567636-4 (N)

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL/C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, por el término de veintinueve (29) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 14 de febrero de 2019

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Abog. María Martín, Secretaria General

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00018

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 ENE 2019

VISTO:
El expediente DE-0448-01567636-4 (N), y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A. contratista de la ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL/C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante el mes de diciembre del año 2018 y de modificaciones en el proyecto;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan Planilla de Precipitaciones de la Subsecretaría de Recursos Hídricos – Instituto Nacional del Agua dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda correspondiente al mes aludido, y de las modificaciones en el proyecto de ingeniería de la cúpula;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo a los Art. Nº 53 y 54 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar veintinueve (29) días corridos, de los cuales catorce (14) son por aplicación del “Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” y quince (15) días por “Art. Nº 54. Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de proyecto, ampliaciones y/o adicionales”;

Que, habiendo tomado intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma manifiesta que no existen observaciones jurídicas que formular;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL/C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, por el término de veintinueve (29) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 14 de febrero de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y la Sra. Secretaria General.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00006/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0857-01552334-3 (RP)

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato suscripto en fecha 14 de enero de 2019, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban Schatzler, representada en este acto por su titular el Sr. Rodolfo Esteban Schatzler, y que forma parte del presente Decreto

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00006

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 ENE 2019

VISTO:
El expediente DE-0857-01552334-3 (RP), y;

CONSIDERANDO:

Que, en la mencionada actuación se adjunta Contrato suscripto en fecha 14 de enero de 2019, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban Schatzler, representada en este acto por su titular el Sr. Rodolfo Esteban Schatzler;
Que, en la misma la CONTRATISTA asume la ejecución de la obra definida como “MEJORAMIENTO DE ENTORNO Y ACCESO A ESCUELAS”, que le fueran adjudicadas por Licitación Pública Nº 09/2018 mediante Decreto D.M.M. N° 00864/18;
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración;
Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato suscripto en fecha 14 de enero de 2019, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban Schatzler, representada en este acto por su titular el Sr. Rodolfo Esteban Schatzler, y que forma parte del presente Decreto.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano y la Señora Secretaria de Hacienda.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-