• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00309/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente:

Resumen

Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo I, que integra el presente.-
Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Resoluciones mencionadas en el Anexo II, que integra el presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 00309
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 MAY 2019

VISTO:
La Sesión Nº 3 del 1º Período Ordinario del Honorable Concejo Municipal, de fecha 29 de marzo de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 24 de abril de 2019 fueron comunicadas a este Departamento Ejecutivo Municipal, las Ordenanzas y Resoluciones mencionadas en los Anexos I y II adjuntos, sancionadas por el Honorable Concejo Municipal.
Que, no habiendo observaciones que formular, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para el dictado del acto administrativo de promulgación correspondiente, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 41 incs. 5) y 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe Nº 2.756.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo I, que integra el presente.-
Art. 2º: Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Resoluciones mencionadas en el Anexo II, que integra el presente.-
Art. 3º: Refréndese por la Sra. Secretaria de Gobierno.-
Art. 4º: Remítanse los originales al Departamento Legislación para su archivo.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00193/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01560355-8 (N)

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE LA AVENIDA GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, contratada con la firma COCYAR S.A – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A – AVENIDA FREYRE UT, por el término de treinta y cinco (35) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 02 de junio de 2019.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00193

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 04 ABR 2019

VISTO:

El expediente DE-0448-01560355-8 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma COCYAR S.A – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A – AVENIDA FREYRE UT, contratista de la ejecución de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE LA AVENIDA GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2018 y de modificaciones en el proyecto;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan Planillas mensuales pluviométricas del Centro de informaciones meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la U.N.L, correspondiente a los meses aludidos, y de las modificaciones en el proyecto aprobadas por el Decreto D.M.M. Nº 00880/2018.

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo a los Art. Nº 53 y 54 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar treinta y cinco (35) días corridos, de los cuales quince (15) son por aplicación del “Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” y veinte (20) días por “Art. Nº 54. Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de proyecto, ampliaciones y/o adicionales”;

Que, en el expediente de referencia consta la expresa renuncia de la contratista, en forma de declaración jurada, a reclamar mayores costos de los pactados, gastos improductivos y/o cualquier otro rubro indemnizatorio;

Que, habiendo tomado intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma manifiesta que no existen observaciones jurídicas que formular;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE LA AVENIDA GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, contratada con la firma COCYAR S.A – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A – AVENIDA FREYRE UT, por el término de treinta y cinco (35) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 02 de junio de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda, de Gobierno, y de Desarrollo Estratégico y Resiliencia.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00192/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01577932-5 (N)

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “REMODELACION PEATONAL SAN MARTIN ETAPA 2”, Licitación Pública Nº 09/2017, contratada con la Firma COEMYC S.A, por el término de veinticinco (25) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 09 de abril de 2019.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00192

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 04 ABR 2019

VISTO:

El expediente DE-0448-01577932-5 (N);

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma COEMYC S.A., contratista de la ejecución de la Obra “REMODELACION PEATONAL SAN MARTIN ETAPA 2”, Licitación Pública Nº 09/2017, solicita ampliación de plazo en virtud de las precipitaciones acaecidas en el mes de Enero de 2019 y por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos referida, en los términos que se transcriben e integran los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en los días improductivos de obra causados por los días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan Planillas de Registro pluviométrico mensual del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, correspondientes al mes de Enero del año 2019 y por las demoras causadas por imprevistos, sobre la calle 25 de mayo por la existencia de rieles del ferrocarril que debieron ser extraídos por encontrarse en coincidencia con el sector donde se debía realizar el albañal; en el encuentro de calle Mendoza con San Martín, por la pérdida de agua que llevo a demoler transversalmente la calle para encontrar la fuga, y por la colocación de RDC en la Plazoleta Blandengues, causas estas que impidieron y retrasaron el normal desarrollo de los trabajos previstos;

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose constatado los días improductivos de obra, computado los días de acuerdo a lo establecido por los Arts. Nº 52 y Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar veinte cinco (25) días corridos, de los cuales quince (15) son por aplicación del “Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” y diez (10) días por “Art. Nº 52. Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o caso fortuito”;

Que, habiendo tomado intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la ampliación de plazo de obra;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “REMODELACION PEATONAL SAN MARTIN ETAPA 2”, Licitación Pública Nº 09/2017, contratada con la Firma COEMYC S.A, por el término de veinticinco (25) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 09 de abril de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00173/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-1049-01574574-8 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 11-SOP-2018 que fuera convocado por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 36/19, cuya apertura se realizó el día 27 de febrero de 2019, a las 11 horas, para el alquiler de equipos de trabajos, según especificaciones técnicas.-

Adjudíquese a la firma PANAMERICAN VIAL S.R.L., los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro ($3.649.764), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes, parcial.-
Adjudíquese a la firma ALAMCO S.A., los renglones detallados en el Anexo II, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos tres millones cuatrocientos veinte mil ($3.420.000), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes, parcial.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Lucas Condal, Secretario Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00173

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 MAR 2019

VISTO:

El Documento DE-1049-01574574-8 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 723/19 de la Secretaría de Obras Públicas, para el alquiler de equipos de trabajo, según especificaciones técnicas;

Que, por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 36/19, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición de los equipos mencionados;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos siete millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta ($7.848.960);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 27 de febrero de 2019 a las 12:00 horas y en dicho acto se presentaron dos (2) propuestas, correspondientes a: i) ALAMCO S.A.: cotiza oferta base en forma parcial, por el importe total de pesos tres millones cuatrocientos veinte mil ($ 3.420.000); y ii) PANAMERICAN VIAL S.R.L.: cotiza oferta base en forma total, por el importe total de pesos siete millones doscientos noventa y nueve mil quinientos treinta y dos con ochenta centavos ($ 7.299.532,80). Presenta en iguales condiciones a la oferta base, tres (3) cotizaciones parciales: tres (3) servicios por el importe total de pesos cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis ($ 5.474.646); dos (2) servicios por el importe total de pesos tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro ($3.649.764); un (1) servicio por el importe total de pesos un millón ochocientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y dos (1.824.882);

Que, la Subsecretaría de Obras Urbanas emitió el Informe Técnico en relación a las propuestas y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 12 de marzo de 2019, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), expresando que resulta conveniente adjudicar del ítems 1, dos (2) servicios de alquiler de equipos de trabajo para repaso de calles a la firma PANAMERICAN VIAL S.R.L. y dos (2) servicios de alquiler de trabajo de la misma índole a la firma ALAMCO S.A.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 11-SOP-2018 que fuera convocado por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 36/19, cuya apertura se realizó el día 27 de febrero de 2019, a las 11 horas, para el alquiler de equipos de trabajos, según especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Adjudíquese a la firma PANAMERICAN VIAL S.R.L., los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro ($3.649.764), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes, parcial.-

Art. 3º.- Adjudíquese a la firma ALAMCO S.A., los renglones detallados en el Anexo II, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos tres millones cuatrocientos veinte mil ($3.420.000), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes, parcial.-

Art. 4º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110128000 Secretaría de Obras Públicas, Unidad Ejecutora: 47- Secretaría de Obras Públicas, Dependencia: 0865 – Subsecretaría de Obras Urbanas, Fuente de Financiamiento: 131 de origen municipal.-

Art. 5º.- Refréndense el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda, de Gobierno y el Señor Secretario de Obras Públicas.-

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00172/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-1049-01574537-5 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 12-SOP-2019, que fuera convocado por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 041/19, cuya apertura se realizó el día 08 de marzo de 2019, a las 11 horas, para la adquisición de elementos para cartelería y moteros, según especificaciones técnicas.-

Adjudíquese a la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos trescientos setenta y dos mil trescientos cuarenta ($ 372.340); pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Tco. Ramiro Dall’Aglio, Secretario de Control
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00172

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 MAR 2019

VISTO:

El Documento DE-1049-01574537-5 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 717/19 de la Secretaría de Control, para la adquisición de elementos para cartelería y moteros, según especificaciones técnicas;

Que, por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 041/19, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición del material mencionado;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos un millón quinientos noventa y ocho mil cien ($ 1.598.100);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 08 de marzo de 2019 a las 11:00 hs y en dicho acto se presentó una (1) propuesta, correspondiente a: ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., por la suma de pesos un millón novecientos dieciséis mil trescientos sesenta ($ 1.916.360);

Que, la Dirección General de Obras de Movilidad emitió el Informe Técnico en relación a la propuesta y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, con relación a los ítems 1, 2 y 8, si bien cumplen las especificaciones técnicas precitadas, se encuentran fuera de los parámetros económicos razonables que se pretende contratar;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación se reunió en fecha 21 de marzo de 2019, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), expresando que resulta conveniente adjudicar los ítems Nº 3, 4, 5, 6, 7 y 9 a la firma ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 12-SOP-2019, que fuera convocado por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 041/19, cuya apertura se realizó el día 08 de marzo de 2019, a las 11 horas, para la adquisición de elementos para cartelería y moteros, según especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Adjudíquese a la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos trescientos setenta y dos mil trescientos cuarenta ($ 372.340); pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.-

Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110105000- Secretaría de Control, Unidad Ejecutora: 15- Secretaría de Control, Dependencia: 00437 –Secretaría de Control, Fuente de Financiamiento: 131 de origen municipal.-

Art. 4º.- Refréndense el presente Decreto las Señoras Secretarias de Hacienda, de Gobierno y el Señor Secretario de Control.-

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00165/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0461-01568973-0 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 08-SOP-2018 que fuera convocado por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 27/19, cuya apertura se realizó el día 26 de febrero de 2019, a las 11 horas, para la adquisición de motoniveladora y retropala, según especificaciones técnicas.-
Declárese inadmisible la oferta presentada por CRAMARA HORACIO NESTOR, por omitir la presentación de la garantía de oferta al momento de apertura de los sobres.-
Adjudíquese a la firma ALAMCO S.A. los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón doscientos noventa y seis mil ($1.296.000), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes, parcial.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Arq. Lucas Condal, Secretario Obras Públicas
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00165

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 MAR 2019

VISTO:

El Documento DE-0461-01568973-0 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 463/19 de la Secretaría de Obras Públicas, para la adquisición de motoniveladora y retropala, según especificaciones técnicas;

Que, por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 27/19, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición de la maquinaria mencionada;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 26 de febrero de 2019 a las 11:00 hs y en dicho acto se presentaron tres (3) propuestas, correspondientes a: i) ALAMCO S.A. por la suma de pesos un millón doscientos noventa y seis mil ($1.296.000); ii) PANAMERICAN VIAL S.R.L. por la suma de pesos un millón novecientos noventa y cinco mil novecientos sesenta ($1.995.960) y iii) CRAMARA HORACIO NESTOR, quien omitió presentar garantía de oferta al momento de apertura;

Que, la Dirección de Mantenimiento Vial emitió el Informe Técnico en relación a las propuestas y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 08 de marzo de 2019, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), expresando que resulta conveniente adjudicar los ítems Nº 1 y 2 a la firma ALAMCO S.A.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 08-SOP-2018 que fuera convocado por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 27/19, cuya apertura se realizó el día 26 de febrero de 2019, a las 11 horas, para la adquisición de motoniveladora y retropala, según especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Declárese inadmisible la oferta presentada por CRAMARA HORACIO NESTOR, por omitir la presentación de la garantía de oferta al momento de apertura de los sobres.-

Art. 3º.- Adjudíquese a la firma ALAMCO S.A. los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón doscientos noventa y seis mil ($1.296.000), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes, parcial.-

Art. 4º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110128000 Secretaría de Obras Públicas, Unidad Ejecutora: 47- Secretaría de Obras Públicas, Dependencia: 00461 – Dirección de Mantenimiento Vial, Fuente de Financiamiento: 133 de origen nacional.-

Art. 5º.- Refréndense el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda, de Gobierno y el Señor Secretario de Obras Públicas.-

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00143/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0453-01579865-5(NI)

Resumen

Amplíese la Orden de Compra Nº 1065/2018, en la suma de pesos treinta mil setecientos ochenta y cuatro con tres centavos($ 30.784,03), en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Seguros, numerado y registrado por Decreto D.M.M. Nº 00815/1998.-

Firmantes

Abog. José Manuel Corral, Intendente
C.P.N. Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00143

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 MAR 2019

VISTO:

El Documento DE-0453-01579865-5(NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, por las actuaciones de referencia, la Dirección de Gestión de Bienes solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 1065/2018 para la contratación de cobertura de seguro de automotor y responsabilidad civil para unidades municipales conforme lo establecido por el Decreto D.M.M. Nº 00122/18.

Que, solicita dicha ampliación en virtud de las altas producidas durante todo el periodo de vigencia de la contratación y su prórroga.

Que, lo solicitado se encuadra en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Seguros, numerado y registrado por Decreto D.M.M. Nº 00815/1998, “Altas de Vehículos No Incluidos Originariamente en el Contrato”.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Amplíese la Orden de Compra Nº 1065/2018, en la suma de pesos treinta mil setecientos ochenta y cuatro con tres centavos($ 30.784,03), en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Seguros, numerado y registrado por Decreto D.M.M. Nº 00815/1998.-

Art. 2º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110115000- Obligaciones a Cargo del Tesoro, Unidad Ejecutoria: 46- Secretaría de Hacienda, Procedencia: 115001- Obligaciones a cargo del Tesoro, Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal.-

Art. 3º.- Refréndese el presente Decreto las señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00139/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0456-01569422-7 (NI)

Resumen

Prorróguese para el día 27 de marzo de 2019, o primer día hábil inmediato posterior si aquel no lo fuera, a la hora 10:00, el llamado a Licitación Pública Nº 01/19; al efecto de contratar un empréstito publico destinado a financiar la ejecución de la obra “Extensión de la Red de Desagües Cloacales Vecinal Facundo Quiroga – Etapa I”, a realizarse en el Despacho de la Secretaría de Hacienda, sito en el 1º piso del Palacio Municipal, calle Salta Nº 2951, o en el lugar que – por razones de mérito u oportunidad – sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en las presentes actuaciones.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00139

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 MAR 2019

VISTO:

El Documento DE-0456-01569422-7 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto D.M.M. Nº 00065/19 se llamó a Licitación Pública Nº 01/19; al efecto de contratar un empréstito publico destinado a financiar la ejecución de la obra “Extensión de la Red de Desagües Cloacales Vecinal Facundo Quiroga – Etapa I;

Que, el artículo 15 del pliego único aprobado por Decreto D.M.M. Nº 00065/19 establece que la Municipalidad se reserva el derecho de postergar, según resulte necesario, la fecha de apertura de sobres.

Que, a tenor de lo indicado por la Directora Ejecutiva Programa de Administración Financiera, resulta necesario postergar la fecha de apertura al día 27 de marzo del año en curso , o primer día hábil inmediato posterior si aquel no lo fuere, a la hora 10:00;

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Prorróguese para el día 27 de marzo de 2019, o primer día hábil inmediato posterior si aquel no lo fuera, a la hora 10:00, el llamado a Licitación Pública Nº 01/19; al efecto de contratar un empréstito publico destinado a financiar la ejecución de la obra “Extensión de la Red de Desagües Cloacales Vecinal Facundo Quiroga – Etapa I”, a realizarse en el Despacho de la Secretaría de Hacienda, sito en el 1º piso del Palacio Municipal, calle Salta Nº 2951, o en el lugar que – por razones de mérito u oportunidad – sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en las presentes actuaciones.-

Art. 2º: Autorizase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, los que una vez efectuados se remitan al área licitante para ser agregados al Expediente principal.-

Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00109/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1157-01567558-0 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Una Nueva Mirada, en fecha 25 de Febrero de 2019, que acompañan al presente

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00109

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 MAR 2019

VISTO:
El Documento Nº DE-1157-01567558-0 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Una Nueva Mirada, en fecha 25 de Febrero de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Una Nueva Mirada, en fecha 25 de Febrero de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º.Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00108/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1157-01567488-0 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Mis Valientes Limitada, en fecha 25 de Febrero de 2019, que acompañan al presente

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00108

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 MAR 2019

VISTO:
El Documento Nº DE-1157-01567488-0 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Mis Valientes Limitada, en fecha 25 de Febrero de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Mis Valientes Limitada, en fecha 25 de Febrero de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-