• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00852/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01450328-8

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – Reducir, Adicionar y Crear los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00852

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 NOV 2017

VISTO:
El Expediente DE: 0448-01450328-8 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma adjudicataria FERRO S.R.L. contratista de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales relacionadas con la obra mayor;
Que, por lo expuesto precedentemente se solicitó a la contratista la cotización de las tareas de modificaciones de proyecto y adicionales;
Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente la creación de nuevos ítems, incrementándose el monto contractual – conforme a las previsiones establecidas por los artículos 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;
Que, asimismo se considera pertinente una ampliación de plazo de treinta (30) días corridos en la ejecución de los trabajos;
Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de $ 79.325,20 (setenta y nueve mil trescientos veinticinco pesos con veinte centavos), lo que representa el 2,70% del monto de obra ($ 2.940.205,42);
Que, la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano considera jurídicamente viable la emisión del presente;
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resuelve competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – Reducir, Adicionar y Crear los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.
Art. 2°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de treinta (30) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 16 de Diciembre de 2017.
Art. 3º.- Autorizase a la Secretaría de Hacienda a imputar en el presupuesto vigente Categoría Programática: 18.84.56 – Fuente de Financiamiento: 0110 – Tesoro Municipal, la suma de pesos: setenta y nueve mil trescientos veinticinco con veinte centavos ($ 79.325,20).
Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de glosar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00824/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01445143-9

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Jardín Municipal La Costerita”, Licitación Pública Nº 01/2017, contratada con la firma ORION INGENIERÍA S.R.L. representada por el Ing. Héctor Ricardo MANNARINO, por el término de nueve (09) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 07 de noviembre de 2017.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00824

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 OCT 2017

VISTO:
El expediente DE-0448-01445143-9 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma ORION INGENIERÍA S.R.L. representada por el Ing. Héctor Ricardo MANNARINO, contratista de la ejecución de la Obra “Jardín Municipal La Costerita”, Licitación Pública Nº 01/2017, presentó informe de lluvias por el mes de septiembre de 2017, a fin de justificar los días improductivos de obra y solicitar ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazo instada, en los términos que se transcriben e integran los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan Planillas de Registro pluviométrico del Centro de Informaciones Meteorológicas dependiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, correspondientes al mes de septiembre del año 2017, que impidieron y/o retrasaron el avance de obra previsto;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo a lo establecido por el artículo 53 del Pliego General de Bases y Condiciones aplicable, referente a “Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad”, corresponde otorgar nueve (09) días corridos de ampliación de plazo;
Que, habiendo tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Jardín Municipal La Costerita”, Licitación Pública Nº 01/2017, contratada con la firma ORION INGENIERÍA S.R.L. representada por el Ing. Héctor Ricardo MANNARINO, por el término de nueve (09) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 07 de noviembre de 2017.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, archivará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00699/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01403436-7

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – la modificación de ítems de la obra ““MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT Bº GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO, ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL ”, Licitación Pública Nº 08/2016, cuya contratista es la firma EFE CONSTRUCCIONES, Unipersonal de Carlos Fierro, según planilla que como Anexo I, II y III integran el presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – N° 00699

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 SEP 2017

VISTO:
El Expediente DE: 0448-01403436-7 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la actuación de referencia, la empresa EFE CONSTRUCCIONES, Unipersonal de Carlos Fierro, contratista de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT Bº GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO, ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL”, Licitación Pública Nº 08/2016, hace entrega del balance económico resultante del desarrollo del proyecto ejecutivo y cálculo de estructura para los edificios NIDO Coronel Dorrego y CONJUNTO HABITACIONAL Guadalupe Oeste;
Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura efectuó el control de las actuaciones y expuso las razones que abonarían la pretensión de readecuación de ítem de obra, de acuerdo a las previsiones contenidas en los Art. 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aplicables a la misma, según planilla adjunta;
Que, en el mencionado documento, la contratista no requiere ampliación de plazo contractual por las tareas solicitadas;
Que, la situación planteada, se encuentra expresamente prevista en la Ley de Obras Públicas Nº 5188, la cual es norma aplicable por remisión del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de la obra de referencia, sin perjuicio de la propia normativa que este mismo contiene;
Que, habiéndose aprobado el balance económico referente a la realización de proyecto ejecutivo y cálculo de estructura, por las áreas competentes, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura no presenta objeciones a lo requerido;
Que, habiéndose dado lugar a la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma se expide enunciando que no existen observaciones jurídicas, y que las actuaciones se deberán elevar al Departamento Ejecutivo para que, en uso de las facultades que le son propias, adopte la decisión pertinente;
Que, así las cosas, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a fin de dictar el acto administrativo que autorice la presente ampliación de contrato;

Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – la modificación de ítems de la obra ““MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT Bº GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO, ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL ”, Licitación Pública Nº 08/2016, cuya contratista es la firma EFE CONSTRUCCIONES, Unipersonal de Carlos Fierro, según planilla que como Anexo I, II y III integran el presente Decreto.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera, de la Agencia para el Desarrollo Social y Urbano – Santa Fe Hábitat y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que previa notificación en legal forma a la contratista, glosará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuniquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00636/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0907-01431523-8

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Jardín Municipal Padre Atilio Rosso – Mejoramiento del Entorno”, Licitación Pública Nº 03/2017, contratada con la firma NORTE CONSTRUCCIONES de la Sra. Lidia Elisabet MASSIN, por el término catorce (14) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 01 de septiembre de 2017.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00636

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 17 AGO 2017

VISTO:
El expediente DE-0907-01431523-8 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma NORTE CONSTRUCCIONES de la Sra. Lidia Elisabet MASSIN, contratista de la ejecución de la Obra “Jardín Municipal Padre Atilio Rosso – Mejoramiento del Entorno”, Licitación Pública Nº 03/2017, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones y casos fortuitos acontecidos durante los meses de Agosto de 2017;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazo instada, en los términos que se transcriben e integran los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad y caso fortuito o fuerza mayor, por el cual se adjunta la Planilla de Registro pluviométrico del Centro de Informaciones Meteorológicas dependiente de la Faculta de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL correspondiente al mes de Agosto del año 2017;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo a los Art. Nº 52 y 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar catorce (14) días corridos, siete (7) días por aplicación del Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad y siete (7) días por Art. Nº 52. Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o casos fortuitos;
Que, habiendo tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Jardín Municipal Padre Atilio Rosso – Mejoramiento del Entorno”, Licitación Pública Nº 03/2017, contratada con la firma NORTE CONSTRUCCIONES de la Sra. Lidia Elisabet MASSIN, por el término catorce (14) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 01 de septiembre de 2017.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, archivará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00205/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE – 0858-01371483-7

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N° 01/2017, para contratar la ejecución de la obra “JARDÍN MUNICIPAL LA COSTERITA”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00022/17 y cuya apertura se realizó el día 16 de febrero de 2017 a las 9:00hs., la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00205

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 07 ABR 2017
VISTO:
El documento DE – 0858-01371483-7 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Decreto D.M.M. Nº 00022/17, mediante el cual se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública Nº 01/2017 para la contratación de la obra “JARDÍN MUNICIPAL LA COSTERITA”, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra;
Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 51/100 ($ 4.896.396,51);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial y en los diarios El Litoral y Uno, tal como dispone el acto de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;
Que, la apertura de los sobres se realizó el día 16 de febrero de 2017 a las 9:00hs. Y en dicha oportunidad se presentaron dos (2) ofertas perteneciente a las firmas a) ORION INGENIERIA S.R.L, cuyo monto de oferta asciende a pesos cinco millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y uno con 49/100 centavos ($5.587.641,49), un 14,12 % por sobre el Presupuesto Oficial; b) AUGE S.R.L, cuyo monto de oferte asciende a pesos seis millones cien mil con 07/100 centavos ($6.100.000,07), un 24,58% por sobre el Presupuesto Oficial.
Que, la Comisión Evaluadora, se reunió en fecha 28 de marzo de 2017, y luego de analizar la documentación presentada por los oferentes, aconseja aprobar la Licitación Pública Nº 01/2017 y adjudicar la ejecución de la obra a la empresa ORION INGENIERIA S.R.L, por la suma de pesos cinco millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y uno con 49/100 centavos ($5.587.641,49).
Que, atento a dicha conclusión, este Departamento Ejecutivo Municipal estima correspondiente el dictado del acto administrativo respectivo, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art.1º: Apruébase la Licitación Pública N° 01/2017, para contratar la ejecución de la obra “JARDÍN MUNICIPAL LA COSTERITA”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00022/17 y cuya apertura se realizó el día 16 de febrero de 2017 a las 9:00hs., la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.-
Art. 2º: Adjudíquese a la firma ORION INGENIERIA S.R.L la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por el monto de pesos cinco millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y uno con 49/100 centavos ($5.587.641,49).-
Art. 3º: El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción:1110119000; Categoría Programática:19.51.57 “JARDIN MUNICIPAL LA COSTERITA”; Fuente de Financiamiento: 110 (Fondos Municipales).-
Art. 4º: Dispónese que por Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la firma adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de adjudicación.-
Art. 5°: Autorízase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por la oferente.-
Art. 6°: Notifíquese en legal forma a la firma adjudicataria a los efectos de cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Planeamiento Urbano.-
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00074/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0905-01378578-7

Resumen

Autorízase a partir del día 08 de febrero de 2017 la neutralización del plazo de ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DEL CANTERO CENTRAL DE BULEVAR GALVEZ”, Licitación Pública Nº 01/2016, cuya contratista es la firma COCIVIAL S.A.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00074

SANTA FE DE LA VERA CRUZ; 13 FEB 2017
VISTO:
El Expediente DE-0905-01378578-7 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, en el referido expediente la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, comunica a la Inspección de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL CANTERO CENTRAL DE BV GALVEZ”, Licitación Pública Nº 01/2016, que fuera contratada con la firma COCIVIAL S.A., el contenido de la Nota de Pedido Nº 9 y la Orden de Servicio Nº 12, para el descargo correspondiente.
Que, el Inspector de la Obra informa, que como lo indica la contratista, existen escasos proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en los ítems 6.07 y 6.08, los que garantizan un alto nivel de terminación, razón por la cual es posible cierto retraso en la provisión de las rampas.
Que, dicha inspección no presenta objeción a lo solicitado por la contratista, con relación a la neutralización de los plazos de obra, el cual quedaría sujeto con la obtención de los elementos necesarios para cumplimentar con la ejecución de los ítems mencionados, sugiriéndose neutralizar la obra a partir del día 08 de febrero de 2017.
Que, la contratista de la obra renuncia expresamente a efectuar cualquier reclamo por la presente neutralización de plazo de ejecución de obra.
Que, la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano concluye que a los fines de efectuar la neutralización del plazo respectivo, se hace necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase a partir del día 08 de febrero de 2017 la neutralización del plazo de ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DEL CANTERO CENTRAL DE BULEVAR GALVEZ”, Licitación Pública Nº 01/2016, cuya contratista es la firma COCIVIAL S.A.-
Art. 2º: Tomen nota las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que previa notificación en legal tiempo y forma a la contratista, glosará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00007/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0905-01358701-9

Resumen

Apruébese la Licitación Pública N° 06/2016, para contratar la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO C.O.D.E.”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 02097/16.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00007

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 10 ENE 2017

VISTO:
El Expediente DE: 0905-01358701-9 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, el referido expediente contiene las actuaciones relativas a la Licitación Pública N° 06/2017 correspondiente a la obra “AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO C.O.D.E.”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. Nº02097/16.
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 22 del mes de diciembre de 2016, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora, creada por el Art.5º del Decreto D.M.M. Nº 02097/16.
Que, a la presente licitación concurrió un (1) único oferente, la firma ORION INGENIERÍA S.R.L., cuyo monto de oferta ascendió a pesos OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO CON 96/100 ($ 8.513.608,96), lo que representó un 85,29 % por encima del Presupuesto Oficial.
Que, analizada la propuesta desde un primer punto de vista económico, y sin perjuicio de que prima facie pudiere resultar admisible y procedente desde un punto de vista técnico, la misma excede ampliamente el límite del 20% que de práctica ha intentado no superar la Municipalidad en procesos de contratación, quedando a criterio de la superioridad desestimar la misma por no resultar conveniente a los intereses de la Administración, según los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que le corresponden al Departamento Ejecutivo Municipal.
Que, giradas las actuaciones al Sr. Secretario de Planeamiento Urbano el mismo ratifica la desestimación de la oferta por resultar inconveniente a los intereses del Municipio.
Que, atento aquel dictamen, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno, necesario y conveniente dictar el acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébese la Licitación Pública N° 06/2016, para contratar la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO C.O.D.E.”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 02097/16.
Art. 2°: Desestímase por inconveniente la propuesta efectuada por la firma ORION INGENIERIA S.R.L.
Art. 3º.- Autorizase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañado por todas las oferentes.
Art. 4º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y la Sra. Secretaria de Gobierno.
Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00982/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01468154-8

Resumen

Modifíquense la planilla de cotización establecido por Decreto D.M.M. N° 00900/17, mediante Anexo I, que se acompaña y forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M.- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2017- Nº 00982

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Expediente DE-1073-01468154-8, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto D.M.M. Nº 0900/17 de fecha 05/12/17 se registró y numeró el Contrato de Obra Pública suscripto con la firma Cocivial S.A. para la ejecución de la Obra “PAVIMENTACIÓN DE BV BELGRANO ENTRE LAS CALLES LUCIANO TORRENT Y PADILLA, Y DE LAS CALLES GUTIERREZ Y PADILLA, ENTRE BV. BELGRANO Y CALLE LAS HERAS” en el marco de la Licitación Pública N° 11/2017.

Que, en esta oportunidad la Dirección de Inspección y Certificación de Obras informa que en la prealudida norma se ha deslizado un error de pluma por los redondeos de los precios totales en la planilla de cotización anexa, según informes técnicos obrantes en autos, a los cuales cabe remitirse;

Que, por lo expuesto, corresponde emitir un nuevo acto administrativo que subsane dicha cuestión;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Modifíquense la planilla de cotización establecido por Decreto D.M.M. N° 00900/17, mediante Anexo I, que se acompaña y forma parte integrante del presente.

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.

Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00887/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01452117-3

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01452117-3 (N.I.), para contratar la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARSFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($8.487.600).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2017– Nº 00887

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 NOV 2017
VISTO:
El Documento DE-1049-01452117-3 (R.P.), y;
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de referencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARSFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”.
Que, la obra consiste en la ejecución de pavimento y desagües de calle Velez Sarsfield entre Salvador del Carril y Llerena, cordones cuneta sobre base de suelo arena cemento, y entre ellos se realizará el pavimento de concreto asfáltico de 5 cm de espesor asentado sobre una base granular cementada de 15 cm de espesor; además se contemplan las obras de desagües correspondientes, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará bajo Fuente de Financiamiento 150 – Crédito Interno. Categoría Programática: 16.76.70.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01452117-3 (N.I.), para contratar la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARSFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($8.487.600).
Art. 2º: Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2017, para el día 13 de Diciembre de 2017, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el señor Director General de la Dirección de Estudios y Proyectos, ARQ. RAÚL E. VANNAY, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI, en caso de ausencia de alguno de los integrantes de dicha comisión se designarán como reemplazo para cada caso en particular al Ing. JOSÉ E. RODRIGUEZ, C.P.N.VANESA DE GIORGI y/o el abogado PABLO MARSE.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00145/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente:

Resumen

Numérese y regístrese el Acta Acuerdo suscripta con la Provincia de Santa Fe, a través al Ministerio de Infraestructura y Transporte, en fecha 01 de marzo de 2017, vinculada con la ejecución de la obra ““Pavimentación, desagües y obras complementarias en calle Quintana entre Pedro Vittori (O) y Las Heras (E), en calle Moreno entre Padre Quiroga (O) y Mosconi (E) y en calle J.J. Paso entre Gral. Lamadrid (O) y San José (E)”, que se acompaña y forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
Dr. Carlos Alberto Pereira, Secretario General

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. – AÑO 2017– Nº 00145

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 03 MAR 2017
VISTO y CONSIDERANDO:
Que, esta administración ha elaborado proyecto ejecutivo, memoria descriptiva, pliego de especificaciones técnicas generales y particulares, análisis de precios, cómputo y presupuesto para la ejecución de la obra “Pavimentación, desagües y obras complementarias en calle Quintana entre Pedro Vittori (O) y Las Heras (E), en calle Moreno entre Padre Quiroga (O) y Mosconi (E) y en calle J.J. Paso entre Gral. Lamadrid (O) y San José (E)” y suministrado dichos instrumentos al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia.
Que, la cartera provincial coincide con la necesidad de realizar la mencionada obra, teniendo presente que su concreción contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y usuarios.
Que, conforme a ello, la Municipalidad suscribió un Acta Acuerdo con la Provincia de Santa Fe, mediante la cual esta última se compromete a realizar las gestiones conducentes para ejecutar la obra referida, asumiendo su financiación.
Que, debe dictarse del acto administrativo de numeración y registración de dicha acta.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Acta Acuerdo suscripta con la Provincia de Santa Fe, a través al Ministerio de Infraestructura y Transporte, en fecha 01 de marzo de 2017, vinculada con la ejecución de la obra ““Pavimentación, desagües y obras complementarias en calle Quintana entre Pedro Vittori (O) y Las Heras (E), en calle Moreno entre Padre Quiroga (O) y Mosconi (E) y en calle J.J. Paso entre Gral. Lamadrid (O) y San José (E)”, que se acompaña y forma parte integrante del presente.
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por los señores Secretarios de Obras Públicas y de General.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-