- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00428/2016
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Producción
- N° expediente: DE-0867-01252793-3
Resumen
Autorízase la readecuación de items de la obra “EXTENSIÓN RED AGUA POTABLE B° NUEVA POMPEYA””, en el marco la Licitación Pública N° 07/2015, de la cual resultó adjudicataria la firma: ÁNGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I.
Firmantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
Texto completo de la norma
DECRETO D.M.M. – SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS– AÑO 2016– Nº 00428
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 19 ABR 2016
VISTO:
El Expediente DE-0867-01252793-3 (NI) y sus gloses,
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones referenciadas, el Subsecretario de Planeamiento Hídrico solicitó a la Dirección de Ingeniería que arbitre los medios para incorporar al contrato de obra “EXTENSIÓN RED AGUA POTABLE B° NUEVA POMPEYA””, en el marco de la Licitación Pública N° 07/2015, de la cual resultó adjudicataria la firma: ÁNGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A. conforme Decreto D.M.M. Nº 0288/2015, la ejecución de aletas de hormigón en las intersecciones de las calles Regimiento 12 de Infantería y Pje. Mármol, Regimiento 12 de Infantería y Saavedra y Regimiento 12 de Infantería y Pje. Marzengo, incluir válvula esclusa en empalme cañería diámetro 200 (doscientos) y diámetro 160 (ciento sesenta) mm, como así también la instalación de un regulador de velocidad en la última intersección mencionada (incorporándose al contrato como ítems Nº 27,28 y 29 respectivamente).
Que, la Dirección de Ingeniería consideró oportuno que la creación de los nuevos ítems, se compensen con la reducción de los ítems Nº 7 y 8 de la obra, atento a que los cambios proyectuales llevaron a que no sea necesario realizar conexiones domiciliarias de agua corta y larga.
Que, la readecuación de los ítems mencionados significa una disminución de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($621,88 ), que equivalen a una variación de cero con una centésima por ciento (0,01%) del monto vigente del contrato de la obra.
Que, asimismo, debido a las modificaciones de la obra a ejecutar, junto a las dificultades manifestadas por la empresa para encontrar la cañería existente a empalmar y la escasa profundidad de la napa freática, sumado a la existencia de un período húmedo para la realización de las obras, se solicitó una nueva ampliación de plazo, de 80 (ochenta) días corridos. Cabe destacar que según DMM 02214 ya existía una ampliación de plazo lo que lleva a que la nueva fecha de finalización sea 4 de Marzo de 2016, inclusive.
Que, las solicitudes se enmarcan dentro de las competencias acordadas al Municipio por los artículos 42, 52, 53 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de obras públicas aprobado por Decreto D.M.M. Nº 02548/15.
Que, la contratista oportunamente renunció de modo expreso a cualquier reclamo por la presente disminución de obra y modificación de plazo contractual.
Que, luce agregada intervención de la Asesoría Legal correspondiente, la que no formula objeción ni a las solicitudes tramitadas ni al procedimiento llevado adelante en las actuaciones.
Que, en orden al Interés Público que guía la actividad administrativa tendiente a la ejecución de las obras necesarias para satisfacer las necesidades públicas comprometidas en las presentes, se considera oportuno autorizar las referidas solicitudes.
Que, de acuerdo al Artículo 41 inciso 17 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 2756 este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación y disminución del contrato y ampliación del plazo de obra;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.
Art. 1°: Autorízase la readecuación de items de la obra “EXTENSIÓN RED AGUA POTABLE B° NUEVA POMPEYA””, en el marco la Licitación Pública N° 07/2015, de la cual resultó adjudicataria la firma: ÁNGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I.
Art. 2°: Autorízase la ampliación de plazo de ejecución de la obra mencionada en el Artículo anterior, por el término de 80 días corridos, concluyendo dicho plazo el 4 de Marzo de 2016.
Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Ingeniería, que notificará en legal forma a la contratista y archivará las actuaciones en el legajo de obra correspondiente.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hídricos las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.