• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00452/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-0963-01522340-7 (NI)

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de la obra “Extensión de red de desagües cloacales de las vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de octubre. Red colectora Sector I y E.E. 18a”, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/14, PRO.ME.BA. III, contratada con la firma “Ponce Construcciones S.R.L.”, por el término de noventa (90) días corridos, estableciéndose como fecha de finalización el día 13.10.2018 inclusive

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. FELIPE FRANCO, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS – AÑO 2018 – Nº 00452

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 JUL 2018
VISTO:

El documento Nº DE-0963-01522340-7 (NI), y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Inspección de Obra de la Unidad Ejecutora Municipal Santa Fe Hábitat, elevó una propuesta de ampliación de plazo de ejecución por noventa (90) días corridos de la Obra “Extensión de la red de desagües cloacales de las vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre. Red colectora sector 1 y E.E. 18-2”, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 01/14 PRO.ME.BA. III, contratada con la firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.;
Que, en su informe, la precitada inspección, señala que entre las causales que abonan la solicitud, se hallan los días de lluvia y excesiva humedad acaecidos durante los meses de abril y mayo del corriente año, debidamente acreditados a través de las planillas pluviométricas del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, sumando a las modificaciones introducidas al proyecto de obra y reprogramaciones realizadas por interferencias con otras obras ejecutadas en la misma zona.
Que, en fecha 17 del mes de Julio de 2018 la Unidad Coordinadora Nacional por Nota Nº 564/18 otorgó la no objeción a la ampliación del plazo de obra en 90 (noventa) días corridos;
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la ampliación de plazos;
Que, ha emitido dictamen jurídico la asesoría legal de la Secretaría de Recursos Hídricos, quien no presenta objeciones a lo requerido.
Que, por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a fin del dictando del acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Autorízase la ampliación del plazo de la obra “Extensión de red de desagües cloacales de las vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de octubre. Red colectora Sector I y E.E. 18a”, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/14, PRO.ME.BA. III, contratada con la firma “Ponce Construcciones S.R.L.”, por el término de noventa (90) días corridos, estableciéndose como fecha de finalización el día 13.10.2018 inclusive.-

Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera, y de la Unidad Ejecutora Municipal Santa Fe Hábitat, dependencia ésta última que notificará en legal forma a la contratista. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.

Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Sr. Secretario de Recursos Hídricos.-

Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos