• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00969/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01468400-5 (VS)

Resumen

Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación, ampliación y reducción de los ítems de la obra: “JARDIN MUNICIPAL LA COSTERITA”, Licitación Pública N° 01/2017, cuya contratista es la firma ORION INGENIERIA S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.
Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de veinte (20) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 19 de enero de 2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00969

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Expediente DE: 0448-01468400-5 (VS), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma ORION INGENIERÍA S.R.L adjudicataria de la ejecución de la obra “JARDIN MUNICIPAL LA COSTERITA”, Licitación Pública N° 01/2017, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura por adicionales y modificaciones de proyecto, remite presupuesto por tareas complementarias y accesorias sobre modificaciones proyectuales y adicionales relacionadas con la obra mayor;

Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente las ampliaciones de los ítems 1.06, 2.01, 3.01, 3.02, 3.05, 4.01, 4.02, 7.03, 13.04, la creación del ítem 7.04 y las reducciones de los ítems 8.01 y 11.05, incrementándose el monto contractual – conforme a las previsiones establecidas por los artículos 41 y 44 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;

Que, asimismo se considera pertinente una ampliación de plazo de veinte (20) días corridos en la ejecución de los trabajos conforme a las previsiones establecidas por el artículo 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;

Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de contrato de $ 255.225,00 (pesos doscientos cincuenta y cinco mil, doscientos veinticinco con cero centavos), lo que representa un incremento del 4,57 % sobre el monto de obra original ($5.587.641,49);

Que, luce agrega la intervención del Asesor Legal correspondiente;

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación, ampliación y reducción de los ítems de la obra: “JARDIN MUNICIPAL LA COSTERITA”, Licitación Pública N° 01/2017, cuya contratista es la firma ORION INGENIERIA S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.

Art. 2º: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de veinte (20) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 19 de enero de 2018.

Art. 3º: Autorízase a la Secretaría de Hacienda a devengar con cargo al presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 de acuerdo al artículo 32 de la Ordenanza Nº 10.610, la suma de pesos: doscientos cincuenta y cinco mil, doscientos veinticinco con cero centavos ($255.225,00).

Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de glosar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.

Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Enlace
• Documentos