Contacto

Decreto DMM N° 00963/2017

Transparencia Normativas Decreto DMM N° 00963/2017

Decreto DMM N° 00963/2017

2 de febrero de 2018
Tipo de Norma: Decreto DMM.
Volver a Normativas
  • Procedencia: DEM
  • Tipo de Normativa: Decreto DMM
  • N° Decreto DMM: 00963/2017
  • Fecha de Sanción: —
  • Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
  • N° expediente: DE:0448-01463601-3 (N)

Resumen

Autorícese – por las razones expuestas en los considerandos del presente – a Deducir y Agregar los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00963
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Expediente DE:0448-01463601-3 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma FERRO S.R.L. adjudicataria de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, en respuesta al requerimiento de cotización por modificaciones de proyecto de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales y adicionales relacionadas con la obra mayor;

Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente las deducciones y agregados de ítems, incrementándose el monto contractual – conforme a las previsiones establecidas por los artículos 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;

Que, asimismo se considera pertinente una ampliación de plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos en la ejecución de los trabajos;

Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de $ 184.920,22 (pesos ciento ochenta y cuatro mil, novecientos veinte con veintidos centavos), lo que representa el 6,29 % del monto de obra original ($2.940.205,42);

Que, luce agrega la intervención del Asesor Legal correspondiente;

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;

Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorícese – por las razones expuestas en los considerandos del presente – a Deducir y Agregar los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.

Art. 2º: Autorícese la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el termino de cuarenta y cinco (45) días corridos siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 30 de enero de 2018.
Art. 3º: Autorícese a la Secretaría de Hacienda a devengar con cargo al presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 de acuerdo al artículo 32 de la Ordenanza Nº 10.610, la suma de pesos: ciento ochenta y cuatro mil, novecientos veinte con veintidos centavos ($184.920,22).
Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de glosar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.

Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

  • Enlace
  • Documentos